İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …
e 1997 1137 - Arama Sonuçları
ve 26. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… ,
ve Tic. Davacı 3C Grup Otomotiv Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Kırtasiye San. ve Tic.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46124 sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızda (2. maddesiyle; …
ve Tic. maddesinin 6. Dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 3. ve Tic.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Fiyat farkı hesaplanacaktır.
Bu gibi durumlarda, idare ve yüklenici arasında adil bir fiyat belirleme süreci işletilmesi gerekir.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
İşe ait sözleşme eki idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1.
maddesinin 3. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…,