... şirket yetkilisinin beyanı olduğu, bu hususun adlî yargıda devam eden dava kapsamında verilen tanık tutanaklarıyla da sabit ... mücbir sebep bağlamında ek süre istenmesinin Kanun'da ve sözleşmede sayılan mücbir sebepler arasında yer almaması nedeniyle kabul edilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul ...

... ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalandığı, sözleşme devam ederken ülkede genel seçimlerin olduğu , seçim kampanyası olarak ... başvurulduğu ancak cevap alınamadığı asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin değişen koşulara uyarlanmasını fiyat farkı ... sözleşme hükümleri çercevesinde fiyat farkı talep edilemeyeceği, sözleşmenin uyarlanması koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın ...

...cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4. ...Yüklenici Tarafından Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından dolayı...

...belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devamı hâlinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği kurala...

... cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin ... hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil ve davranışlar arasında ...

Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) ” ...alınacak ihale kararlarının ve yapılacak yeni veya işin devamı niteliğindeki sözleşmelerin de damga vergisine tabi... Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13.

...süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...

...ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...

maddesinde idarenin sözleşmeyi feshedebileceği hallerin sayıldığını, yine müvekkilinin 25. 818 sayılı Borçlar Yasası’ının 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğinde... bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.