...039;nin Hizmet Binalarının ve Bahçesinin (malzemesiz) Genel Temizlik Hizmeti İşi sözleşmesinin feshine dair işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'... Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı...

...taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil sözleşme sıfatına bürünen Tip Sözleşmelerin, 4735 sayılı Kanunun uygulanmasında... ...bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı...

...iskanın alındığı 4.11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de, eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren sözleşme olup sözleşme ve dava tarihi itibariyle... ...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki...

...sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak ürün üretim ve teslimi için yapılan eser sözleşmesinin feshinden kaynaklanmış olup, asıl dava iş sahibinin talep ettiği cezai... ...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki...

vekili, 11.03.1991 tarihli eser sözleşmesi gereğince Bafra Ovası Sulama İnşaatı işinin davacı tarafından yüklenildiğini... ...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/20 Değişik iş sayılı delil tespiti dosyasında 30.05.2011 havale tarihli raporla tespit edilmiştir.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın... ...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-karşı davacının tüm...

maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355.