4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak da belirlenebilmektedir.

düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41.4’üncü maddesinde  “Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yer tesliminin yıl sonunda yapılması nedeniyle … yılı için öngörülen ödenekler kullanılamamış ve süre uzatımı ve ödenek aktarma komisyonu kararı ile birinci revize iş programı yapılmıştır.

maddelerine uygun olmadığı yönünde 12.08.2009 günlü, 358 sayılı yeni bir Fonksiyon Test Raporunun düzenlendiği ve muayenesinin reddedildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından Sincan 2.

...aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı; öte yandan, 4735 sayılı Kanun'da hangi fiil ve davranışların yasak olduğunun tek tek sayıldığı, iş deneyim belgesi sahibi ortağın hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesinin yasak...

maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

... yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 24.04.2009 tarih ve 27209 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi' ... bölgedeki fazla yağışlar nedeniyle yaşanılan sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, iptali istenilmiştir.

Sonuç olarak, iş deneyim belgesi kullanacak ortağa, an az bir yıldır 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması şartının kısıtlı bir şekilde verildiği, bağımsız olarak imza hürriyetinin bulunmadığı…”  

...in birinci fıkrası şöyledir: Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 4735 sayılı...