...bu vergilerin vadeleri ile fiilen ödendiği tarihleri gösteren herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. ...ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla...

...tekliflerinin istenilmesi gerektiği; ancak ihalede katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmedikleri gerekçesiyle teklifleri değerlendirme... ...komisyonunun incelemesi sonucunda ilk tekliflerini sunan 3 istekliden birinin geçici teminat tutarı yetersiz olduğundan, diğer iki isteklinin farklı gerekçelerle tekliflerinin değerlendirme...

Konuya ilişkin olarak savunmalarda izah edilen hususlar ve gönderilen belgeler de dikkate alınmak suretiyle yapılan incelemede; … ...tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından geriye kalan … TL’lik iş azalış tutarını karşılayacak şekilde “…ili nokta arızalarında ve acil yeni imalatlarında...

...dava sürecinin devam ettiğinden, anılan borca karşılık olarak 39 nolu kesin hakediş tutarının yüklenici firmaya ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına... ...ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödendiğine dair Vergi dairesinden alınmış belgenin getirilmesi halinde; a) geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde...

...tarihinin düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520 esas sayılı icra dosyasına istinaden Söke İcra Dairesi... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş...

... cezai şart dışında davalının borçlu görülmediği, davalı yasal defter kayıt ve belgelerinden anlaşılanın, İki şirket arasında ticari İlişkiye dayalı cari hesap kayıtlarının olduğu ... sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı alan 7 gün ile çarpılması sonucu: 12.560,40- TL, olmak üzere ...

...öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir. ...gecikmeler olsa da bu taleplerin benzine oranla daha kısa sürede karşılandığı ilgili belgelerden anlaşılmaktadır.

… TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi... ...teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.