belge iptali - Arama Sonuçları

Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

  • 02/04/2024

...kararının; Mahkeme'nin eksik inceleme yaparak karar verdiği, mücbir sebebin varlığının belgelerle kanıtlanmış olduğu, Kamu İhale Kurumu'nun sözleşmenin ifası aşamasında... ...mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin koşullarının oluşmadığına dair işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ..
… Devamı
Nakliyeye ilişkin aşırı düşük sorgulaması.

Nakliyeye ilişkin aşırı düşük sorgulaması.

  • 07/04/2024

...zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır. (c) iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline, diğer kısımlar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
… Devamı
Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte SUT puanlarındaki değişiklik sonucu güncel SUT puanına göre ödeme yapılacağına dair hüküm koyulabilir mi?

Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte SUT puanlarındaki değişiklik sonucu güncel SUT puanına göre ödeme yapılacağına dair hüküm koyulabilir mi?

  • 22/04/2024

Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. ...Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, (Kamu İhale Kurulunun 07.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1078 sayılı kararı) Fiyat...
… Devamı
Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

  • 05/05/2024

tarafından uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan davada, .. ...Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: ESAS YÖNÜNDEN: MADDİ...
… Devamı
Mücbir sebep nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi.

Mücbir sebep nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi.

  • 18/06/2024

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. ...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Bölge idare...
… Devamı
Geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, teminat %3’ü mü yoksa tamamı mı irat kaydedilir?

Geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, teminat %3’ü mü yoksa tamamı mı irat kaydedilir?

  • 21/04/2024

... Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ... ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 23.12.2013 tarih ve 2013/UH.I-4908 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihaleyi yapan idarenin 03.12.2012 tarih ve ...
… Devamı
Gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesi.

Gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesi.

  • 05/06/2024

  Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.    Başvurucu tarafından ihaleden yasaklama kararının iptali amacıyla 1/7/2015 tarihinde dava açılmıştır.   Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir.
… Devamı