...konu sözleşme uyarınca şartnameler kapsamında belirlenen araçları şoförlü olarak davalı idareye kiraladığını, davalı... fiyat farkı , ödenmesi ve hesaplanması şartlarının düzenlendiği 14. ...yılına ait olduğunu, bu taktirde 2019 yılına ait asgari ücret bedellerinin dikkate alınması gerektiğini, bu nedenle de fahiş...

“İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 19 uncu maddesinde, “… ...için süre uzatımı verilmesi, iş artışı yapılan imalat bedellerinin ödenmesi, Yüklenicinin görüş ve talebi ; Sahada... ...merdiven onarımı imalat bedellerinin iş artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı...

...kullanılması ile mantolama imalatı bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüşü; Anahtar teslimi götürü... ...taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

...demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin... ...inşaat, imalat ve taşıma giderleri, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü...

...götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam...

Otopark giriş araç asansörü ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

...görevlisinin test yaptırma yetkisinin bulunduğu, bu testlerin bedellerinin sözleşmesinde başka bir hüküm bulunmadığı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır... ...deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.”  

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin... ...düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı... masrafın ödenmesi işlemleri yükleniciye ait olacaktır. Hükümlerinin yer aldığı görülmektedir.

...19- Peyzaj Uygulama detayları - 1 nolu pafta” Detay-11’de Araç Yolu bölümünde -Asfalt aşınma tabakası 5 cm (KGM/6410... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam...