...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Yapım İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde... 1)” Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. anahtar teslimi götürü bedel , özel teknik şartname...

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...

... sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu ... ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme ... fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran ...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...tespiti” iş kalemi tanımına uygun olduğu, iş artışı/eksilişlerinde ise YİGŞ’nin 22 nci... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî şartnamede...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...klenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak...

...yapılacak imalatları bildiği, işin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olduğu da göz... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... .güçlendirme ve onarım inşaatı” işinde, engelli asansörü ile yangın merdiveninin... ...bu imalatların yaptırılması halinde %10 iş artışı kapsamında değerlendirilmesi yönündedir...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...tespit edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının edimin... ...Poligonu yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir. maddede de belirtildiği gibi anahtar teslimi götürü bedellidir.

... gereği olduğu, Sözleşmenin 8 inci maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ekini teşkil eden ... yapabileceği, ayrıca proje değişikliği sonucu iş artışı ve iş eksilişi meydana gelmesi halinde bu imalatlara ait bedellerin ...