...bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini, yapım işinin tamamlanması amacıyla ikmal ihalesine çıkıldığını ve kalan işin başka bir yükleniciye ihale edilmesi neticesinde 3.251.435,27 TL kamu zararı ortaya çıktığını, bu tutarın faizi ile birlikte tahsili istemiyle girişilen icra takibine karşı, davalının haksız olarak itiraz ettiğini...

Bu itibarla, bahse konu İş kapsamında götürü teklif alınan iş kalemleri için iş artışına gidilmesi sonucunda neden olunan ve ayrıntılı hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen kamu zararı tutarı ...

...mevcut rayiçlerin kullanılması durumunda bu rayiç bedelleri, idare veya diğer idarelerde mevcut rayiçlere İtibari Değerlendirme Oranının uygulanması neticesinde bulunan tutarı aşmayacaktır.

...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ...

...itibarıyla … TL tutarında imalat yapıldığı, bu nedenle … tarih ve … sayılı Genel Müdürlük onayı ile Yüklenicinin kusuru dışında harcanmayan … TL tutarındaki ödeneğin 2019 yılına aktarılması ve harcanamayan ödeneğe karşılık … gün süre uzatımı verilerek ödenek dilimlerinin; 2017 yılı için: …

... ara öğünde kullanılmak üzere “Poşet Süt 200 ml” girdilerinin Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile açıklandığı, öte yandan yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemelerinden ... yağlı olma özelliğinin tevsik edilemediği dolayısıyla bu girdi bakımından yapılan açıklamanın Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ...

...üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin ise odun ve kömür satışına ilişkin olduğu ve kömür satışına ilişkin kısmının iş deneyim belgesi tutarından düşülmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, akaryakıt fiyat farkının hatalı hesaplanması sonucu … TL kamu zararına neden olunmuş ise de; söz konusu tutarın, …