Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle... 2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. bendi 2 numaralı alt bendinin ihaleye katılımda yeterlilik kuralları başlıklı...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde... ...birim fiyatların İhale tarihine (19/11/2019) mi veya sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan (13/12/2020)&quot... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...

...olmadığı, işin tamamının 30.000 adet yemek, 1.000 adet kahvaltı ve 2.000 adet iftar temini ve servisi hizmet alımı olarak... Dolayısıyla taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesi ve eki niteliğindeki idari ve teknik şartnamelerdeki... ...ihale sözleşmelerinin matbu bir metin halinde müvekkiline -yani yüklenicilere- imzalatıldığını, HİGŞ ve sözleşmelerin...

...Kanun'un Aşırı ifa güçlüğü başlığı altındaki 138 inci maddesi ile getirilmiştir. ...04.2016 tarihli ve 2016/121627 ihale kayıt numaralı taşıma sözleşmesi imzaladığını, ihale dokümanları hazırlanırken... ...kullanılması sonucu oluşan otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği yansıtma faturası ile belgelenmesi...

KARAR : Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşme... ...yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme... ...teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır...

No:30/1 Pendik/ İSTANBUL” şeklinde, yüklenici adresinin “Aydıntepe Mah. giderler yükleniciye aittir. ...diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan... ...incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde...

...Beş) gün içinde idareye sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. ...kesintisi yapılabilmesi için, işin veya iş kısımlarının, sözleşmesinde belirtilen süre ve teknik şartlar içerisinde... maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki... Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya...

...anlaşıldığından, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren idare... ...tarafından üretimine son verildiği, aynı verimliliği gösteren alternatif torc temin edilerek teslimatın yapılabileceği bildirilmesine...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice itibariyle sözleşmeye... Davacı yüklenici vekili, dava konusu ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.