... verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenicisi tarafından fen ve sanat kurallarına uygun ve yürürlükteki mevzuata ... listesinin uygulama projesine aykırılık teşkil etmesi durumunda, sözleşmesi gereği uygulama projelerine göre işlem yapılması durumu ... için de geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanlar üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması ...

...cezası uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden... ...tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir. K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı iş sahibi tarafından...

...maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... ...görüldüğü, Söz konusu belgeler arasında yer alan tam tasdik sözleşmesinin 3 sayfa olarak sunulduğu, anılan sözleşmenin... ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren... Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin... ...itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate...

...aylara ait temel ve güncel endekslerin esas alınacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...

...Yapım İşi” nde, fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...

...Mm) Temel Yapılması, Üzerine En Az 7 Cm Kalınlığında Yine Yükleniciye Ait Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması... ...İnş 27 “Kazı Sonucunda Bozulan Kaldırımlarda Kazı Dolgu Ve Altlık Beton Dahil Karosiman Terrazo Karo İle Kaldırım Ve Diğer... ...yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine...