...kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında “Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak... ...sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konularında... ...ihale dokümanında ön görülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir” hükmü...

Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. İdareyi ve yükleniciyi bağlar. ...Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi iş kalemi başlığı altında; “Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına...

...hükümleri için 4734 sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra... ...ve eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın...

...fıkrasının “İhzarat uygulaması” başlıklı bendinin 4 üncü alt paragrafı hükümlerinden muaf tutularak ileriki aylara dağıtılmasını... ...süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 40, 2019... ...uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara...

... verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenicisi tarafından fen ve sanat kurallarına uygun ve yürürlükteki mevzuata ... listesinin uygulama projesine aykırılık teşkil etmesi durumunda, sözleşmesi gereği uygulama projelerine göre işlem yapılması durumu ... için de geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanlar üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması ...

...cezası uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden... ...tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir. K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı iş sahibi tarafından...

...maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... ...görüldüğü, Söz konusu belgeler arasında yer alan tam tasdik sözleşmesinin 3 sayfa olarak sunulduğu, anılan sözleşmenin... ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren... Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin... ...itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate...