...maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin alacağının olduğunun tespit edilmemesi durumunda” kesin teminatın... ...ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

...Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması... Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli...

...Yönelik Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede “İdare tarafından... ...dolayı çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı, idare tarafından...

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması...

...cetvelinde yer alan ve paçal olarak hazırlanan “ HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının Yapılması”, “ ...görüş ve talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin (1) m imalat...

...düzenlenen eser sözleşmesi niteliğinde olan bu sözleşmede davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddesine göre alacaklı alacağının tümünü veya bir bölümünü alamazsa, borçlu...

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle...

...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...