I - KONU ... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hazır hale getirilmesi için bildirimde bulunduğu, Yüklenicinin 13/08/2021... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.
818 s k md 108 - Arama Sonuçları
130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ...Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından... olarak belirlenmiştir. Yapım İşi”nde, yüklenici ...
I - KONU ... ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin... Hükümleri yer almaktadır.
Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”
Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/1137, K.
Bu sorunun cevabı, 4735 sayılı Kanun'un 36. Bu rapor, normal bir kesin hakediş gibi hazırlanır.
...imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesinin 3. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… , 2023/42, K.
süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...kararı ile 3 gün olmak üzere toplamda 21 gün süre uzatımı verildiği... İfadeleri yer almaktadır. III - KARAR İdaresinin “…
” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Davacı Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Diğer taraftan Ankara 25. ...bildirim tarihi sayılacağı, bu kapsamda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri... Açıklanan nedenlerle; 1. Davalının temyiz isteminin kısmen reddine, 2. Ankara 25.