225 İlam sayılı Daire Kararının 1’inci maddesiyle, Kurumun... ...maddesiyle yürürlükten kaldırılan “26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik... 14.04.2021 tarih ve 49499 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile: “…

Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23. Bu durumda mahkemece, davalı iş sahibinden sözleşmenin feshinden sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

Maddesinde ise; “iş bu sözleşme, alıcının ihtiyacı olan ve alıcı tarafından cinsi ve özellikleri 5. no’lu iddianamesinde kum satışları mukabili 2014 yılından itibaren bir gelir elde edildiğinin anlaşıldığı... Belediyesince işletilmek üzere kiraya verildiği, 2017 yılında da ... 17’nci maddesinde de “Kamu zararı (…)

...Şartnamesinin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “12 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; “Mal... 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna...

...ile 28/02/2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre  23/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi b) Türü: Yapım işleri c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940 - Yurt İnşaatları) …

...07/04/2021 tarihli ve E.23484240 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 16/04/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.