...tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen anılan tarih itibariyle başladığı, bu kapsamda 60 günlük süre öngörülen İş için Sözleşme uyarınca bitiş tarihinin 15.04.2021 olarak tespit edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30.04.2021 olduğu...

...amacıyla kiraya verilen taşınmaz üzerinde kiracının, işin sözleşme ve teknik şartnamesine aykırı olarak imal ettiği ve ruhsatı bulunmayan Kongre ve Balo salonunun verilen 60 günlük süre içerisinde kiracı tarafından kaldırılmaması ve yapılan imalatların sözleşmeye ve şartnameye uygun hale getirilmemesi halinde işe ait sözleşmenin 9’uncu...

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir.

...müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine, İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile; (Sayıştay 2.Dairesinin 02...

maddesi hükmünce delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.12.2010 gün 2010/15-609 Esas 2010/634 Karar sayılı ilâmı).

...düzenlenemeyeceğinden, yeni birim fiyat düzenlenmesi ve ödenmesi nedeniyle meydana gelen kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle; karar verildi.

...müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine, İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile; (Sayıştay 2.Dairesinin 14...

...birlikte ödettirilmesine, İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55'inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile, (Sayıştay 2.Dairesinin 06.04.2023 tarih ve 35760 sayılı kararı) Mali sıkıntı yaşayan yüklenicinin işçi ücretleri...

Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmiş, ihale konusu malzemelerin tamamının sözleşme imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edileceği kural altına alınmıştır.