maddesine göre işin bitirilme süresi geminin yüklenici tarafından teslim alınmasından itibaren 45 takvim günü olup gemi 14.03.2006 tarihinde yükleniciye teslim edildiğine göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır.

sayılı yazısı ile davalı Bakanlığa intikal ettirildiği ve bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde 19/11/2018 tarihli Olur işlemi ile davaya konu işlemin tesis edildiği, son olarak, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce davacıya gönderilen ihtarname...

...tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı anlaşıldığından, davacı şirketin ve şirket ortağının yasak fiil veya davranışının tespit edildiği tarihten itibaren 45 günlük sürenin aşıldığı yönündeki iddianın yerinde görülmediği; bu durumda, ceza mahkemesi kararında da görüldüğü üzere sahte olduğu belirtilen belgeler nedeniyle açılan...

...belirtilen havanın fen noktasından çalışılmayan 25/12-05/02 tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün ve ilk iş bitim tarihinin 10/12/2021 olduğu, İşe ait idari şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci bendinde; “Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay...

...uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinde; “45.3.1. İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan dönem... Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45.