...bedeli olan 140.000,00-TL'nin ilk talep tarihi olan 17/02/2014 gününden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı bankadan tahsilinin talep edildiği anlaşılmıştır.Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında; dava dışı ...

İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme bağlandığından; 27.05.2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

... gün içinde en son (26/09/2021 tarihinin tatil günü olması nedeniyle takip edilen ilk iş günü) 27/09/2021 tarihinde yapılması gerekirken davacı tarafından bu süre geçtikten sonra 07 ... süresinin aşırı düşük teklif açıklama yazısının davacıya tebliğ edildiği 30/09/2021 tarihinden başlatılmasının Kanun'un amacına aykırı sonuç doğuracağı ve ihale sürecinin ...

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 40   

... yılı için % 10 = 10.324.700,00 TL + KDV, 2021 yılı için % 60 = 61.948.200,00 TL + KDV ve 2022 yılı için % 30 = 30.974.100,00 TL + KDV ödenek tespit olunduğu, Yüklenici yapım işi ... olması durumunda yüklenicinin bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Hususlarında tereddüde ...

Nitekim Anayasa Mahkemesi, 30.12.2010 günlü, E.2008/84, K.2010/121 sayılı kararında bütçe hakkını,  &

...2012 tarihinde yapıldığını, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi nedeniyle işe fiilen 16.10.2012 tarihinde (35 gün geç) başlandığını, Sayıştay ilamında inşaat yasağı olan bu iki tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz bir değerlendirme yapılmadığını, Yine yüklenicinin...

Kg Çöp Poşeti Alımı” işinde, 05.09.2018 tarihinde teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 10.09.2018 tarihinde 5 günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ...

...alınarak mağdur sanık hakkında verilen cezanın TCK’nın 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20,00 TL’den olmak üzere 3.000,00 TL “Adli para cezası ile cezalandırılmasına” …kesin olmak üzere karar verildi ” ifadelerine yer verildiği, söz konusu Mahkeme kararının 14.09.2023 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.