... sonraki süreçler sonucunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılıp sözleşme feshedildikten sonra yeniden avantajlı teklif konumuna gelmesi dolayısıyla teklif geçerlik süresini ... tarihli sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, davacılar ile sözleşme imzalanmadan 10/11/2021 tarihinde gönderilen diğer bir yazı ile, 09/11/2021 tarihinde beşinci komisyon kararı ...

...hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu alacağa 93.403,22 TL KDV eklendiğinde 612.311,02 TL’ye yükseldiğini belirterek asıl davada ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011...

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

...düzenlemeye göre fiyat farkının kendilerine ödenmesi için davalı idareye başvurduklarında, ödeme yapmalarının mümkün olmadığının bildirildiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10.000,00 TL'nın davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 1.768.842,29 TL'sına çıkarmıştır.

Başvuru, başvuru formları ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur. ... Aynı Encümen kararında hat tahsis edilen minibüs sahiplerinin çıkış başına 100 TL ödemesi karar altına alınmıştır. ... 10. ... 100).

... ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden ... uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır.

...mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine uygun hareket edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı...

) f) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması esas alınır.”, ... Maddede belirtilmiş olan 100,000 ton elek kumun aşağıdaki şartlarla satıcı tarafından ...

Anılan istekli tarafından bahse konu sözleşmeye esas olmak üzere 17.11.2020 tarihli “01.02.2020-15.10.2020 Tarihleri Arası Hizmet Bedeli” konulu KDV hariç 275.000,00 TL tutarında 1 adet e-faturanın sunulduğu görülmüştür.