10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinin birinci ... veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlandıktan sonra devamındaki ikinci fıkranın (b) bendinde de; “Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması ” kamu ...

...idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden şimdilik 10.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000,00 TL'nin kesinti tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Ankara’nın Muhtelif Yerlerine Akıllı Ulaşım Sistemleri Yapım İşi”nde; İşin geçici kabul itibar tarihinin 11/10/2019 olduğu belirtilerek, teminat süresi ile ilgili anlaşmazlık oluştuğundan bahisle görüşümüzün...

fıkrası hükmüne göre; ‘& ... Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. ... Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 26 sayılı ilamın 9.

(Ek üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır.

...olduğu göz önüne alındığında; YİGŞ’nin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri gereğince tam ve yarı steril alanlarda yapılan havalandırma sistemlerinin mütemmim cüzü olan validasyon testi yapılmasının sözleşme bedeline dâhil olduğu (Yüksek Fen Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 2021/24 sayılı...

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı Kombine Basınçlı Kanal Açma Temizleme ve Emiş Sistemli Vidanjör Aracı”nın en fazla 30.000 km’de, - ... ...54 adet çöp aracının; -11-12 m3 kapasiteli 5 adedi için 235 kw -13-14 m3 kapasiteli 10 adedi için 130 kw -15-16 m3 kapasiteli 28 adedi için 235 kw -15-16 m3 kapasiteli ve...

... verildiği, bu tarihe göre 03.07.2011 tarihinde teslimatın gerçekleşmiş olması gerektiği fakat dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere davalı-karşı davacı iş sahibinin itiraz etmeyerek ... kaynaklandığı, işin toplam bedelinin 183.400,00 USD olduğu ve gecikme sebebiyle en yüksek ceza %10 oranında olabileceğine göre taraflarca talep olunabilecek azami gecikme bedeli tutarının 18 ...