Davacı şirket tarafından sözleşme ve ihale dokümanına göre belirlenen iş programına uyulmadığının sabit olduğu, buna rağmen davacı şirkete ek süre verilerek taahhütlerini yerine getirmesinin istenildiği, bu durumda, davacı... ... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri ... yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple ... işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

... gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi ... bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

... yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple ... işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” , ... hakediş , KDV , süre uzatımı

...Bu gerekçelerle; kullanılamayan 2021 yılı ödeneği ve yer tesliminin çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün bildirilmesinin talep edildiği, Belirtilmektedir.

...nedenle “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre uygun olarak geri kalan iş kalemleri veya iş gurupları için fiyat farkı ödenmesi gerektiği, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; 31...

Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. ... Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. ... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde...