...Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre ihale edilerek, 05/03/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

...ı yüklenici vekili, müvekkili şirketin davalı idare ile sözleşme imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasın...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli Devlet Hastanesi Mevcut Binasına Ağız ve Diş Sağlığı... ...uygulama olduğu, YİGŞ’nin 15.3 maddesine göre yapı denetim görevlisinin test yaptırma yetkisinin bulunduğu, bu testlerin bedellerinin sözleşmesinde başka bir hüküm bulunmadığı...

...gelen arızanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, arıza durumunda sözleşmeye göre yurt dışından gelen parçanın değişimi için gümrük işlemlerinden...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

...üzere Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken 27.11.2017 tarihine eklenmesi durumunda işin 20...

TL/gün üzerinden fiyat teklifinde bulunmuş ve bu araçlar teklif edilen miktar ve fiyattan sözleşmeye bağlanmıştır.

...edildiği ve kalan 11 adet 4x4 pick-up (kamyonet) temininin ''Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden kaynaklanan mücbir sebepten dolayı mümkün olmadığı...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..