... programından çok geride olduğu, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin ... halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları”  ... ... Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye ... teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı ... hükümlere göre tasfiye edilir “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı ...

...cezanın kesilmemesi ile ilgili olarak; İşe ait Sözleşme’nin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması... ... ... tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre ... uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken ...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı... ... ... Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci ... cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre ...

... kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri ... başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ... ... ...Tasarısı’nın sözleşmeye aykırılık halleri ve cezai müeyyideleri düzenleyen 16’ncı maddesinin 3 sıra nolu aykırılık halinde kanunda belirtilen mücbir sebepler hariç olmak üzere, bir veya birden fazla...

... süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak ... tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul ... olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi ... ... Bu kapsamda sözleşmeye taraf olan idarece her ... gerektiğine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

... 2020 tarihinde karma fiyat sözleşmeye bağlanan “KBB İtfaiye ... metre dışındaki nakliyenin ve hafriyat döküm bedelinin sözleşme ... ... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

... ve E.869 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare ... anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ ... ...

.sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek hükmünde sayılan yasak fiil ve davranışta... ... ... maddesinde mücbir sebep hallerinin sayıldığı, davalı idarenin ... hususların nazara alınmadan karar verildiğini, yine davalı idarenin ... ... Davalı sözleşmenin feshinde haklı olduklarını ve teminatın sözleşme hükümlerince irad kaydının yerinde...

... aynı durumun devam etmesi… Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye ... teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı ... ... Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”, ... ... ar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde ... yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.