Sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik şartnameye itiraz edilmesi mümkün olmadığından, sözleşmede istenen miat tarihinden daha kısa miat tarihi olan tıbbi ürünlerin teslim edilmesi sonucunda sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 26.08.2016 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe açılmış, köprü trafiğe açılmadan önce 19.08.2016 tarihli ve 2016/5-1 sayılı UKOME kararı gereğince davacının da kapsamda olduğu taşıma işini yapacak araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçme mecburiyeti getirilmiştir.

2-Davacı vekilinin kâr kaybına ilişkin temyiz itirazının incelenmesinde; davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasına karşın, inşaata başlanılamadığını ve bu nedenle menfi (olumsuz) zararları yanında kâr kaybına uğradığını ileri sürerek bu davayı açmıştır.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmış ve davacı şirket tarafından, ihale konusu beyaz ve sarı boyalar idareye teslim edilmiştir.

...başlandığını, sözleşmenin imzalanmasından itibaren, gerek sözleşmenin yapılması gerekse de şantiye kurulumu ve iş ortaklığının devamlılığına ilişkin çeşitli masrafların müvekkili şirketler tarafından yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş olduğu gerekçesiyle sözleşmenin 14.08...

İtiraz konusu kural uyarınca kamu ihale sözleşmesinin imzalanmasının ardından ihalenin iptal edilmesi veya ihale üzerine bırakılan isteklinin değişmesi nedeniyle sözleşmenin uygulanamaz hâle gelmesi durumunda dahi sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmeyecektir.

15 Derslikli Ortaokul Yapım İşi” nde, yaklaşık maliyet hesabında yapılan hatanın sözleşmenin imzalanmasından sonra fark edilmesi ile işin durdurulduğu bundan sonra yapılacak uygulama hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek görüşümüzün bildirilmesinin...

Söz konusu açıklamalar somut uyuşmazlık bakımından değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra davalı idare tarafından işin yapıldığı yer değiştirilmiş ve bu nedenle de 26/03/2014-22/10/2014 tarihleri arasında işin yapımı durdurulmuştur.

fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi