...idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği... ...hiç işlememesi hâllerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin sorumluluğunun doğmasına yol... Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli...

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

İşe ait sözleşmenin, “ ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

...uncu maddesi 4’üncü bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini...

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşmenin 14.2 inci maddesi gereği işin... Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin...

...ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021... ...yazılarında özetle; 2021 yılında yüklenici kusurundan kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki... İşe ait sözleşmenin, “

...maddesinin 2 nci fıkrasında; “Hakediş raporları bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... ...gecikmeye neden olunabileceği kabul edilerek idarenin sebebiyet verdiği bu hal dolayısıyla...

...işin % 80'inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri... ...edilmesinin talep edildiğini, bunun üzerine davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam edip edilemeyeceğinin... Davalı sözleşmenin feshinde haklı olduklarını ve teminatın sözleşme...

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin... ...taleplerinin,  İdari Şartnamenin 46 ncı maddesi, Sözleşmenin 14.2 ve 33.18.17 maddesi hükümleri...