bölgesinde) havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 73 gündür.” hükmü yer aldığından, Yükleniciye, Sözleşmenin 9.4.maddesi dışında ve fakat Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde 30 günlük süre verilmesinde, hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

...görünüş ve izometrik olarak gösterildiği, Not olarak, “30x10 serbest boy”, “ İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YİİUY)’nin “Teknik Şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde: “

...yapım işine ait sözleşmenin 11 inci maddesinde yıllara göre ödenek dilimlerinin 2021 yılı %10, 2022 yılı %60, 2023 yılı %30 olarak belirlendiği, gerek ihale sürecinin uzaması gerekse yer tesliminin sözleşmenin 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan dönemine denk gelmesinden dolayı...

Genel Temizlik Hizmeti Alım İşine ilişkin tip sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12. maddesinde her ay gerçekleştirilen hizmete ait faturanın kesilmesinden sonra ... Şefliğinin 30 takvim günü içerisinde TL olarak ödemeyi yapacağı düzenlenmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. Sözleşmenin 24/3-4-5. maddesi kapsamında 1 adet heykeltıraşı iş yerinde bulundurmadığı sabittir. ...davalı tarafından ödenen 372.800,00 TL’den bakiye kalan 130.700,00 TL’yi ödemekten imtina ettiğini, müvekkilinin davalı...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle; … ...13.12.2019 tarihli 17834958/79974216-1367 sayılı yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun... Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde...

25 sayılı ilamın 14 üncü maddesinde ……… ...belirtilerek, gecikilen günler ve çalışılmayan günler dahil 308 gün için ceza kesilmesi gerektiği belirtilerek buna göre... Ayrıca, sözleşmenin 23. Sonuç olarak, her ne kadar sözleşmenin 24.

... EKAP’ta yer alan ihale dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı ... yükleniciye, yeni birim fiyat tespitlerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen analizlere, aynı maddenin 3 ...

...kurallarına aykırı davranışı aynı zamanda bir haksız fiil oluşturmakta olup davanın sırf sözleşmenin tarafı olmama gerekçesi ile reddinin de hukuka aykırı olduğunu, 5.Davalının sorumluluğunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi m.14/2 ve 4735 sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince halen devam ettiğini, bilirkişi raporlarında çatı kaplamasında hangi...