1-109 sayılı ilamın 32. 12. ile sözleşmesi imzalanan “… 12. ...işçilikler için de Kararname’nin 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesap edilmesi sonucunda... ...İlgili Hukuki Düzenlemeler 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734... a1 + a2 —— + b2 ——

ve 23. maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek... ...O halde mahkemece, 6100 sayılı HMK’nın 281/3 maddesi gereğince gerçeğin ortaya çıkması... Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

30.2. 31.2. Bu madde boş bırakılmıştır. ...toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV...

Sözleşmenin 10. ...yükleniciye teslim edildiğine göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır. maddesi anlamındaki ifaya ekli cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün değildir. 12.04.2010, E. 2009/7003 K. 2010/2104)  

Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar bu Sözleşmenin 16, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde düzenlenmiştir.

...ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2,709 oranında indirim yapılması ... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... Dairesinin 27.04.2023 tarih ve 284 sayılı kararı) Anahtar teslimi götürü... ...ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak...

... onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde onaylandığı, İdaresince ... sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde işin ... hesaplanırken fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre fiyat farklarının hesaplandığı, yüklenicinin ...

maddesi gereğince mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshini ... tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28.