...Daire Başkanlığı) 13/04/2021 tarihli ve E-148624 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... İşe ait Sözleşme’nin “ İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması ” başlıklı 17 nci maddesinde “ 1. Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde, “…

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından... ...sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir.

Belediye söz konusu talebi uygun bularak 30.12.2016 tarih 2526 sayılı yazısında “.. ...Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen... ...sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir.

...davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale... ...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin lehe kanun uygulaması kapsamında... ...şirketin, anılan ihaleye ilişkin olarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ edilmesine rağmen yasal süresi içerisinde...

...süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme... ...sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazısıyla geçici kabul komisyonunda yer alacak görevlilerinin...

...lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması... ...denetim aracı için sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen (sözleşme... ...sayısının sehven maddi hata ile 2 adet yerine 1 adet olarak yazıldığı-hesaba katıldığı, dolayısıyla 1 no.lu hakediş...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda ... geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi ...