...ortağı diğer davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. ...malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve... ...gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19... ...belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45.

maddesi ve Borçlar Kanunu'nun 365/2. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir... ...edip etmediğinin ortaya konulması önem arz etmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun; “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı ... belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,… Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek ... fıkrasında; “19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin ...

K:… sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek...

...tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. ...Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “ 16.1... ...birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (b) bendine göre protesto...

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare...

KARŞIOY: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...sürülerek ihalenin bu kaleminin karşılıklı olarak feshedilmesinin talep edildiği, Türk Kardiyoloji... ...taahhüdü altında olmakla birlikte idareye teslim etmediği malzemeye yönelik olarak, mücbir sebeplerin... ...bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uyarınca 1 yıl süreyle kamu...