...her gün için ilk sözleşme bedelinin... ...uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı... ...gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı... ...incelemede tespit edilmiş olması şartı ile... ...olduğunun tespit edilmesi halinde itibar tarihi... ...uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre...

...Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak... ...günü için sözleşme bedelinin binde beşi... ...vekillerince temyiz edilmiştir. ...bedelden, kanıtlanan 404.808,00 TL ödeme düşüldükten... ...harcının istenmesi halinde temyiz eden... Sözleşmenin 10.3.1.

...İlamın 3’üncü maddesinin (D) bendi ile... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'... ...onlar ile sınırlı olması gerekmektedir... -TL birim fiyat sözleşme bedelli... ...götürü teklif alınan iş kalemleri için...

...hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise... ...mahkemece teminat bedelinin tahsili talebinin... ...verilmesini talep etmiştir. ...2007 tarihinde ihalesinin yapıldığını... ...olması kaydıyla sözleşmenin imzalanmasından... ...önce verilmemesi halinde bu durumda...

...arasında toplam sözleşme bedelinin çalışılacak... ...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...sorulan konulara ilişkin tarafların... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece... ...aralık ayı endeksinin açıklanmadığı...

Sözleşme eki YİGŞ’nin 23. ...analizlerin kıyaslanmaması halinde bir imalatın... ...mm, Ø2600 mm ve Ø2800 mm muflu beton boru... ...olduğu, sözleşme bedelinin %74'ünün... ...İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesine... ...gerekçesiyle verilmiştir. ...çaplarına göre fiilen olması gereken şekilde...

...takvim günü için sözleşme bedelinin... ...gereken geçici kabul işlemlerinin geçici... ...maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi... ...nedeniyle yüklenicinin ek süre talep... ...getireceği, hakediş bedelinin gecikmeli... hakediş , KDV , süre uzatımı

...gerektiği, sözleşme bedelinin 307.535,00... maddesinin 3. ...feshedilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, idarece... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … maddesinin 5. ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...