Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul itibar tarihi olarak 29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına iade edilmesi gerektiği, 2- Sözleşme kapsamında olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde...

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; İdaresinin 27/12/2021 ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “ Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...feshedildiğini, idari şartnamenin 51.1 ve sözleşmenin 34.2 maddeleri gereğince davalıya 22.344TL gecikme cezası uygulandığını, bu miktarın 01.02.2012 tarihli yazı ile davalıdan istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek 22.344TL gecikme cezasının temerrüt tarihi olan 07.02.2012 tarihinden itibaren ticari avans faizi...

Mahkeme Kararı: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.11.2013 tarihli ve 2012/672 E., 2013/491 K. Bu doğrultuda yapılan inceleme sonunda Özel Dairenin 16.12.2015 tarihli ve 2015/20178 E., 2015/36897 K. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında “İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek suretiyle taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 2886 sayılı Kanunun 84.

(Kamu İhale Kurulunun 04.08.2021 tarih ve 2021/122 sayılı görüşü) Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen ve revize edilen projelere göre sözleşme bedelinin % 10’una kadar artış dahilinde tamamlanamayacağı anlaşılan yapım işinde, ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı yapılarak, iş artışı...