...Özeti: Bir üniversite binası yapım işinde , davacı yüklenici, peyzaj ve istinat duvarı imalatlarının sözleşme dışı olduğunu iddia ederek bedelini talep etmiştir.
sökülecek imalat - Arama Sonuçları
...dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin...
...olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve bu işlere ait günlük harcama...
...sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlar için yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin, işin İdari Şartnamenin...
...vaziyet planına göre yapılması gereken istinat duvarı, saha betonu, bahçe duvarı ve peyzaj imalatlarının yapılamadığı, yeni bina bitirildikten sonra kısmi kabul yapılıp geri kalan...
...kapsamında özen borcu gereği hesap verme yükümlülüğü bulunduğundan eserdeki eksik ve ayıplı imalatlardan sorumlu olduğu kabul edilmelidir.
...tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak...
...takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen oran üzerinden gecikme cezası...
...lik iş azalış tutarını karşılayacak şekilde “…ili nokta arızalarında ve acil yeni imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması...
...karşılığında düzenlenen hak edişlerde fiyat farkı hesabının, iş artışına konu olan imalatlar da dahil olmak üzere iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ay endeksine...