...içerisinde sözleşme kapsamında çalışacak araçların sözleşme ve eklerine uygun olacak şekilde eksiksiz olarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne... ...kararı ile 17/11/2020-01/01/2021 tarihleri arası dönemde Teknik Şartname'de belirtilen şartları haiz rezerve olmayan araçların stoklarında bulunup bulunmadığı hususunun … Genel...

Bu şekilde hesaplanacak ilave işlerin bedelleri; birim fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar... ...külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin...

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durum ve şartlarının gerçekleşmesi gerektiği; Yüklenicinin sözleşmesi ile üstlendiği bir...

...kıyasen uygulanmak suretiyle bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilmesi ve bu şekilde bulunacak fiyatlardan hareketle, yapımından vazgeçilen işlerin tutarının tespit... ...işlerinde işin yürütümü sırasında idarenin gerekli görmesi ve ilgili mevzuatta aranan şartların sağlanması halinde; ihaleye çıkılan uygulama projesinde yer alan bazı imalatlardan...

...yeni birim fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinin işaret ettiği şekilde belirlenmediğine yönelik bu açıklamalara karşın, tazmin hükmü; “İdarece yüklenici... ...Başkanlığı'nın 05.09.2006 tarih ve 2006/055 sayılı Kararı doğrultusunda yapılabilirlik şartları da dikkate alınarak yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken anlaşma...

Taraf ehliyeti, 6100 sayılı HMK 'nın 114/1-d maddesi gereğince dava şartlarından olup, taraflarca ileri sürülmese dahi, mahkemece re'sen nazara alınabilecektir... ...sözleşmesinin, 15.04.2016 tarihli ve 1498 sayılı oluru ile davalı tarafından haksız şekilde feshedildiğini, müvekkilin 696.000,00 TL tutarlı teminatının irat kaydedildiğini...

Malın/İşin teslim alma şekil ve şartlan ile teslim programı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “10.3. ...taktirde, işin / malın genel durumunu belirten görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir ve imzalanan...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1.