...giderin ödeneceği açıkça düzenlenmiş iken, ödenecek bu imalata ilişkin yükleniciye yaptırılmış olan proje bedelinin... ...revizyon çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya ilave...
projeye aykırı imalat - Arama Sonuçları
...bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında...
Yani, idarenin, kalan imalatların (örneğin, ince işler, iç tesisat vb.) kış döneminde... ...çalışılamayacak kış döneminin de süre uzatımına eklenmesinde mevzuata aykırılık ve dolayısıyla kamu zararı bulunmadığına karar...
...sadece geçici kabulde tespit edilen eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden ve idarenin eksikleri... ...Yargıtay, mahkemenin fiyat farkına hükmetmesini ise hukuka aykırı bularak bozmuştur.
...Müdürlüğü'ne sunulmuş, ancak idare inceleme gerekçesiyle imalatları durdurmuş ve projeleri yaklaşık 4 ay sonra onaylamıştır... ...yükleniciye verdiği 90 günlük süre uzatımının mevzuata aykırı olduğunu iddia etmiştir.
...analizlerin düzenlenmesi safhasında gerçekleştirilecek olan imalatın özelliğine göre yüklenici ile de anlaşmaya varılarak... TL’lik kısmı ise mevzuata aykırı olmaktadır.
...uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin... ...tarafından imal edildiği, teçhizatlı gaz beton ile hafif çelik imalatının ilk defa uygulandığı, iş süreçlerindeki sıralamanın...
...nde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında... ...işlerde çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” denilmekte, “Gecikme...
...değerlendirmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme esasına aykırı olduğu, Hususları bilinen durumlardır.
...ve Teknik Şartname ile İdarece verilen her türlü hesap ve imalat şartlarına uygun olarak yapılması, raporların tanzim... ...birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim...