Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. ...sahibi tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi mümkün değildir.

...0914841sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...ancak ihalenin ihale komisyon kararı ile iptal edilmesi sebebiyle yargıya gittikleri, yargı... ...değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri.

...sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul... ...hatasından kaynaklı bir zararın davalıdan tahsil edilmesi hususunda da herhangi bir hukuka aykırılık... ...elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı tarafından 24...

...Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …, ...belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi...

...gerekse miktarı artan imalatlar ile yapımından vazgeçilen imalatların bedelinin ödenmesine/kesilmesine... ...bedel yapılan iş kısımlarında ise anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler için belirtilen... ...tespitini düzenleyen 22 nci maddesinin tatbik edilmesinin mümkün olmadığı, bu durumda sözleşmenin...

...Kanunu’na göre 10/07/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ...hakkında verilen mimari detaylar ile elektrik projelerinde asansör besleme hat ve panolarının... (Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...özetle; bahse konu jeneratörlerin uygulama projelerinde bulunduğu, ana kolon ve kolon hatları... anahtar teslim , götürü bedel , mahal listesi , uygulama projesi

...sonra, konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...ihale edilerek, 04.06.2016 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin...

...mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ...rayiçler kullanılarak yeni fiyatların tespit edilmesi gerekmektedir.