ödenek sebebiyle işin tasfiyesi - Arama Sonuçları

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

...hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kanun'un 20. ... ...hakedişlerin zamanında ödenmemesinden dolayı işin geciktiği, bu nedenle kendilerine kusur izafe edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan kaynaklandığını... ... ...edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği...
Devamı
Ödenek diliminin sözleşmede değil idari şartnamede belirlenmesi.

Ödenek diliminin sözleşmede değil idari şartnamede belirlenmesi.

... gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük ... belirtilmemiş olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, Mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas ...
tasfiyesi
Devamı
Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

...toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı... ... Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.”  ... ... onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ... sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az ...
Devamı
İhale iptal gerekçesinin somut verilere dayanmaması

İhale iptal gerekçesinin somut verilere dayanmaması

...Anılan Tasarı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. ... ...bölümü selin getirdiği rüsubat ile dolması sebebiyle yağmursuyu ve kanalizasyon batlarımızın... ... Öte yandan, ihale onay belgesinde söz konusu işin yaklaşık maliyet tutarının 39.307.148,32 TL, kullanılabilir ödenek tutarının ise 10.000,00 TL olduğu görülmüştür.
Devamı
Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

...Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları hususlarında yüklenici... ... ...gördüğü iddiasına üzerine anlaşmazlık oluştuğu, sözleşme konusu işin İstanbul geneli cadde ve sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye kısım kısım iş teslimi yapıldığı, iş...
tasfiyesi
Devamı
Uygulama ayı endeksi belli olmadan düzenlenen hakedişte fiyat farkı hesabı.

Uygulama ayı endeksi belli olmadan düzenlenen hakedişte fiyat farkı hesabı.

...sözleşmeye bağlanan “Gömükan Barajı İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler belli olmadan... ... ... 10 milyon TL (fiyat farkı ve KDV dahil) ilave ödenek verildiği, 2021 mali yılının kapatılacak olması ... endeksinin ocak ayı içerisinde belli olması sebebiyle 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 nolu ...
tasfiyesi
Devamı