...GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı... cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...gerektiğini, mali kayıtların incelenmesinde ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını...

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde dilekçe vermiş gerekli ön kontrolün yapılması...

...tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV...

...görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul... ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...ödenmesi gerekli tarih bulunmuş, böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek... ...bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...icra takibi hakedilen iş bedeli düşülerek yapıldığından beyanları mahsup itirazı niteliğindedir...

...ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesileceği kararlaştırılmıştır... ...saptanacak bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük... ...düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

...tutanak tuttuklarını ve bu tutanağın kayıtlara geçmesine rağmen, hakediş ödemesinden cezanın... Temyiz dilekçesinde; .. olduğu, hakediş ödemelerine ve bu ihaleye ilişkin diğer belgelere...