...aykırı işler için en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005’i (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır. Hakediş ödemelerinde bu kayıtlar da dikkate alınır.

Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Teknik Şartname’nin “Personele Yapılacak Ödemeler” başlıklı 5.25’inci maddesi aşağıda yer aldığı şekildedir.

...dökümü yazılı 26,30 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 16/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi. ...alınan geçici işçilerin çalıştırılmadığı ya da işçilere çalıştırılmadan ücret ödemesi yapıldığı şeklinde bir iddianın bulunmadığı, somut olayda dava dışı alınan...

kısımlarına ilişkin muayene işlemleri sonucunda aranan niteliklere uygun bulunarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği, ihtiyaç listesinin 6. ...9 günlük süre için 29/04/2021 tarihinde tekrar ihtarname gönderildiği, sürenin son gününe kadar sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 09/06/2021 tarihinde...

...gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” 

...getirilmemesini ifade etmekte olup borcun ifa edileceği gün birlikte belirlenmiş ise bu günün geçmesi ile borçlu temerrüde düşmüş olacaktır. ...fesih usûlünün benimsendiği ve yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü yerine getirerek fesih sonucuyla karşı karşıya kalmamasına...

...gerekeceği için hem akaryakıt girdisinin hem de makine ekipman amortisman girdisinin fiyat farkı ödemesine konu edilmesi gerektiği, buna rağmen akaryakıt ve makine ekipman amortismanı... md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye...

...cevapta söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığı, hizmet ihalesi olarak yapıldığı, ödemenin hizmet verilen hane üzerinden yapılacağı, personellerin tamamının kurum içinde çalışıp, çalışmayacağı ve haftanın her günü tam zamanlı çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir bilginin verilmediği, ilgili hususun firma yönetimine...

...tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu, %9,83 oranında iş artışı yapıldığı ve süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince tereddüde düşüldüğü, yüklenicinin geçici kabulün yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin...

...039;ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. mukayeseli keşifte değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ...