Davalı vekili savunmasında, davacı ... Davacı vekili, müvekkili ... ve 2015/539 E., 2015/4987 K. ...belirtildiği dikkate alınarak çalışılan günler üzerinden hesaplanan 60.700,00 TL para cezasının davacı yüklenicinin...

YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. Ne var ki hükme dayanak raporlarda yüklenicinin kusurlu imalâttan sorumlu olduğu miktar hesaplanmış değildir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle hükme varılması usul ve yasaya aykırı olmuştur.

...fiyatı : ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. ...ipkası ile sorumluların sorumluluklarının devamına karar verilmiştir.

a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu...

... işler ile ihzarattan doğan alacaklarının metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ... raporları ile yaptığı ödemeler avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate ... hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine yorumlanamaz.

...tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. maddesinin (e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında sayıldığı gibi sözleşme... ...kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır...

ve Tic. ve Tic. Şti.'ye verilmesine, 2.540,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalı ... ve Tic. ...yöntemine göre saptanması gerektiğinden, mahkemece buna göre hesaplama yapan ikinci bilirkişi kurulu raporunun hükme esas...