Bu itibarla, davacı şirket ve ortaklarının kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları ile sözleşmenin feshine neden olan sebebin aynı olduğu ve bu sebebin Ankara 21.

... belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere ... yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine ... yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ...

maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.madde hükmü gereği sözleşmenin feshi talebinde bulunmasının TMK 2.

... durdurulduğunu, sözleşmesinin feshinde müvekkilinin bir kusuru bulunmadığını ... ayrıca, hukuki imkansızlık sebebiyle sözleşmenin feshedildiğini, idarenin herhangi ... kâr kaybına ilişkin talebi ile manevi tazminat koşulları oluşmadığından ... ... ... hususta iş sahibinin taksiri varsa müteahhidin başkaca zarar ve ziyan ... imkansızlığı iş sahibinin bir kusurundan ileri geliyorsa müteahhit müsbet zararının ...

... bulunması gereken makine parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara ... taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin feshedildiğini belirterek davanın ... ... ...üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu olduğu, davacı tarafın kusurunun bulunmadığının kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin...

...uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin... ... ...tanımlanabilecek menfi zarar kapsamına; sözleşmenin kurulması ve işin görülmesi için yapılan masraflar ile daha elverişli koşullarda... ... İdarelerce sözleşmenin haklı feshi halinde istenecek zarar menfi zarardır.

Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici.... ... Davacı ile davalı idare arasındaki sözleşmenin 26.

...gerektiği, ihale sonucunda davacı şirket ile Uşak Belediyesi arasında imzalanan sözleşmenin 16.7.1. ... ...yükümlülüğünün başlamayacağı, feshin haksız olduğundan bahisle adli yargıda dava açıldığı ileri sürülmektedir.