fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır... ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine...

...oranında ödenmesi ile akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak üzere %95 oranında tamamlanan... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme... ...nedenlerle 2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz... proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta...

...çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili... ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, .. ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ..

...olacağı bildirilmiş, mahkemece bilirkişi heyetine mali müşavir eklendikten sonra düzenlenen 14... ...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...sebeplerden dolayı durdurulduğu, bu süreçte malzeme fiyatları arttığı için 08/08/2019... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...