Yüklenici tarafından iş tamamlanarak idareye geçici kabul tutanağı ile teslim edildiği ve geçici kabul tutanağında uyarlama ile ilgili itiraz kaydı da bulunmadığından, artık uyarlama istenmesi mümkün değildir.
kısmı kabul tutanağı - Arama Sonuçları
Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.
Kararın İlgili Kısmı Taraflarca tanzim ve imza edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin bitim tarihinin 03.09.2008 olduğu belirlenmiş ve bu tarihten önce, davacı ...
Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır. ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi
“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ... geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı
Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum
… (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur.
Sonuç olarak, geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihi işin fiilen bitim tarihini göstermektedir. ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi
Ancak yapılan incelemede, Muayene ve Kabul Komisyonunun geçici kabul itibar tarihini geçici kabul tutanağının tablo kısmında da metin kısmında da … olarak belirtmiş olduğu anlaşılmıştır.
Kabulü yapılan kısım süresinde tamamlanmış ise, bu kısım için ceza kesilemez ve gecikme cezası kabulü yapılmayan kısmın tutarı üzerinden hesaplanır.