...teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından da şimdilik 20.000,00 TL artı KDV...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın iade edileceği kararlaştırılmıştır.

... davacının zamanında sözleşmede belirlenen edimini yerine getirme ihtimali bulunmadığının kabulü gerekmekte olup bu hâliyle ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü ... yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik davaya konu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle ...

Bu sebeple mahkemenin asıl davada nakde çevrilen kesin teminat mektubunun taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 30. aleyhine açılan asıl davanın kısmen, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ...

Bu durumda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek...

'nin beraati yönünde bir karar verilmediği görüldüğünden, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmiştir.

...günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır. Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….

...edilen itiraz ve iptal konusu yapılacak başka bir işlemin olmadığı, iptali talep edilen işlemin kesin ve yürütülebilir nitelikte olduğunun kabul edilmesi gerektiği; davalı idare tarafından, dava konusu işlemin kesin teminatın irat kaydına yönelik kısmının iptali bakımından, davacının ihale konusu ürünlerin taşınması ve satışı için lisans...