...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/12/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Edirne... ...projelerinin hazırlandığı ve idare tarafından onaylandığı, bu durumda proje kapsamında kullanılacak... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dâhil olduğu kabul edilecektir.

...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 13.03.2024 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy... Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan... Üretimi bitmiş (End of Life) cihazlar kesinlikle kullanılmayacaktır.” İfadesi yer... ...ihale dokümanında yer alan tüm hususları kabul ettikleri değerlendirilmektedir. ...bulunduğuna ve ihale dokümanına uygun malzeme onay formunun düzenlenmesinin imkansız olduğuna...

...projelerin ihaleden sonra yapılarak kurumca onaylandığını ve imalatlarının da bu projelere... ...Yapımı” işinde; asansör imalatları ile, kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac kablo... ...hem yüklenici ve hem de idaresi tarafından da kabul edilmektedir. ...projelerinin sözleşme tarihinden 5 ay sonra 21.09.2012 tarihinde hazırlanması ve idaresince de onaylanması...

...na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan ... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... Hazırlanan hakediş raporları idarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka... ...yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada kabul edilmiştir.

...Şirketi'ne kiralanmasına ilişkin 28/12/2012 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinin dayanağını... DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak... ...ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının onaylı bir örneğinin istenmesine karar verilmiş... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

 (1) İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı... ...gönderilen belgeler arasında yer alan idaresince onaylı anlaşmazlık tutanağı dikkate alındığında... ...Sözleşmeleri Kanunu'na göre 27/12/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/10/2018 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “…Spor... ...olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. ...gönderilen dosyasında bulunmadığı, idare onayı bulunmayan ve yüklenici tarafından yapıldığı...