düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde  “9.1. ...kayıtlarına alınan 25.10.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur... ...yaklaşık maliyetin 39.307.148,32 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet tutarının... ...işi 26.07.2023 tarihinde ihale edilmiş olup kesinleşen ihale kararı firmalara 18.08.2023...

...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır...

5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin Bedeli... ...cirosunun % 35’ini (yüzde otuzbeş) (vergi ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra) Dış Borç Ödeme... Ancak bu hesaplamalara göre yatırılacak olan toplam kira... ...belgenin hukuki geçerliliği konusunda yapılan itirazların da bir önemi kalmamaktadır.

...katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında sözleşmenin... ...Ayrıca 2023-2024-2025 yıllarında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için Ulusal Bayram... ...maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: …

...mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi... ...ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı... ...verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. ...ve çevre düzenlemesi imalâtlarının iş sonu hesaplarında dikkate alınmasının kararlaştırıldığını...

...fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle... ...Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. ...olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış... ...01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri ile itiraz edildiği, idare talimatı ile taraflarınca...

...belirlendiği, enerji alınacak noktaya göre yapılan hesaplamalarda kablo kesitinin (1x95/16mm2)(XLPE... ...içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...tespit edildiği, bu kusurlara karşın nefaset kesintisi yapıldığı, geçici kabul eksiklerinin... ...bulundurularak tespit edildiği, herhangi bir itiraz söz konusu olmadan yeni birim fiyat tutanağının...

...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde... ...cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi... ...toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri... ...hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir...

...ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi ile ilgili itiraz haklarının saklı kalması koşulu ile... Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...sözleşmenin ve/veya sözleşmenin ilgili maddesinin, kesin olarak hükümsüz olduğu, Değerlendirilmektedir... ...tesliminin 28/08/2018 tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin...