...açık tenis kortunun iki yanında bulunan kafes tellerin değiştirilmesi ve çelik boruların boyanmasının öngörüldüğü, ancak silim esnasında kapalı tenis kortu mevcut zemininde... ...verilmesi gereken sürenin verilmeyerek yüklenicinin cezalı çalışma durumu ile karşı karşıya bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları...

...kalemlerine karşılık ödenecek gerçek bedelin hesaplanabileceği ve bu bedelin hesap kesme hakedişine yansıtılması suretiyle tasfiye kesin hesabının yapılabileceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 28/05/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği...

Bu hükümler karşısında da, … Yapılan imalat iş boyunca aynı imalat olduğu gibi; her yıl yeni birim fiyatların güncellenmesi gibi durum da mevzuatımızda yer almamaktadır.

… TL kesin teminat tutarını tam olarak karşılayacak şekilde (sadece … TL fazla) yükleniciden … TL tutarında kesin teminat alınmıştır. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, oy çokluğuyla, karar verildi.

...ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 22/04/2021 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. ...izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde...

...üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Bu tazmin hükmüne karşı sorumlularca Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurul 12.04.2016 tarih ve ...

...32 nci maddesi ile 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı kapsamında Sayıştay’a karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olan harcama yetkilisinin ….. ...altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, Oy birliğiyle, Karar verildi.

...Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde... ...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/04/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

...hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 01.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

...fabrikadan tesliminin engellendiği, bir kısmının şehirden uzak bir yerde tutulduğu, hatta kamuoyuna alımın iptal edileceğine yönelik açıklamaların yapıldığı, esnaf ve esnaf odasıyla... ...200 adet toplu taşıma aracı alınmasına karar verilmiş ve 21.09.2017 tarihinde DMO ile karşılıklı işlemler neticesinde alımlar gerçekleşmiş ancak satın alınan araçların...