...yapılması gereken sahada başka yüklenicilere de yer teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Çamköy Belediye Başkanlığı'nca 07/07/2010 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 500 m³'lük İçmesuyu Deposu Yapımı ihalesine ilişkin olarak ihale üzerinde kalan şirketin 11.000,00-TL bedelli geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesi işlemine karşı yaptığı itirazen...

...teklif olarak belirlendiği, bunun üzerine dava dışı gerçek  kişi  tarafından  anılan  komisyon  kararına  karşı,  09/01/2023  tarihinde  şikâyet  başvurusunda bulunulduğu,  bu  şikâyet  başvurusunun  reddi  üzerine,  davalı  idareye  itirazen  şikâyet  başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale...

...kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin almış olduğu karar sebebiyle edimin yerine getirilmesinin imkânsız hâle geldiği, davacının sözleşmenin uygulanmasının imkânsız olduğu yönünde iddialarına karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı değerlendirmesi alınmadan ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde...

İdare Mahkemesi'nin 05.12.2013 tarih ve E:2013/181, K:2013/1841sayılı kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına rağmen, F1 İnş. maddesinde, bu maddede sayılan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine...

... maliyetin 53.838.344,28-TL olarak belirlendiği, 25 istekli tarafından teklif verilmesine karşın bunlardan 5 tanesinin yeterlik değerlendirmesi neticesinde uygun görülmeyerek değerlendirme ... 801.506,00-TL teklif verildiği, buna göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren davacı şirketin tenzilat oranının daha önceki ihalelere göre daha düşük (%22,36) olduğu, Bu ...

... idarece sonuçlandırılmasına kadar yüklenicinin teminatlarının idarece tutulacağı; Dava ve icra takiplerinin idare aleyhine sonuçlanması halinde ve idarenin yüklenicinin işçilerine veya ... edilmemesi halinde, kesin teminatın iade edilmeyeceği, söz konusu ödemelerin kesin teminattan karşılanmak suretiyle işçilere ödeneceği, Son hakediş ödemesinin, yüklenici tarafından sözleşmenin ...

Bu nedenle, davacı şirketin söz konusu işlem nedeniyle uğradığı manevi zarara karşılık makul bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, davanın reddi yönünde verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Bu tanıma göre mal teslimi ve hizmet karşılığı olmayıp sözleşmenin haksız feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp...