... durumunda mevcut istinat duvarının temelinin açıkta kalacağı ve devrilme riski ile karşı karşıya kalınacağını belirterek, idaresine proje değişikliği için başvuruda bulunduğu, İdaresince ... bildirildiği, İdaresinin 01/09/2021 tarih ve E.9043 sayılı yazısı ile işin gerçekleşme oranının yaklaşık %50 olduğu YİGŞ’ nin” Geçici Kabul ” başlıklı 41 inci maddesi 2 ...

...sayısı kadar ceza oranınında bunlar için hüküm altına alınan 276.717,00 TL'nin %0.03 (onbinde üçü) oranında günlük ceza miktarı hesaplattırılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir. ...yerinde olmadığını, bazı hendek kazılarının yapılmadığını, yapılan kazılarda metre oranında kot farklarının olup poligon noktalarının olmadığını tespit ettiklerini, bu...

... programının hazırlanması gerektiği, İdaresince verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen sözleşme ödeneği ile sözleşme süresi revize edilmiş ... alındığında, son revize iş programında 2020 yılı için bu ödeneğin sabit tutulması ve imalat oranı tamamlanana kadar fiyat farklarının 2020 yılından ödenmesi gerektiği, bu konudaki görev ...

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilerek sözleşme bedelinin %0,03 oranında ceza uygulanacaktır.

...artışın yapılacağı Ekim ayında TÜİK tarafından açıklanan ÜFE’nin bir önceki yılın Ekim ayına göre (12 aylık) değişim oranı kadar artırılmak sureti ile belirleneceği, kira sözleşmesi hususi şartlarında belirtilmiştir.) karşılığında 10 yıl süreyle kiralamıştır.

...tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018 tarihi itibarıyla %66 oranında tamamlandığının tespit edildiği, 02/07/2018 tarihi itibarıyla da işin... Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. sayılı kararda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...

maddesinin gerekçesinde, anılan madde ile geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkan ... gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline, davanın kısmen reddine karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

... maddesinde iş artışı ile ilgili olarak 4735 sayılı Kanunun 21’inci maddesinden farklı olarak karma sözleşmelerde; artışa konu işin, götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait sözleşme ... yükleniciye yaptırılabileceği ve Bakanlar Kurulunun birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır ...