Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.
işyeri teslimi - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüklenicinin işe başlayabilmesi için işyeri tesliminin yapılmış olması gerekir. ... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” hükmü gereği, işin yapılması için gerekli alanlar ile kamuya ait ocaklar da işyeri teslimi kapsamındadır.
...kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle 60 gün ek süre verilmesi nedeniyle yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmediği iddia edilmekte ise de; Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; İşin yapılacağı yerin bir kısmının 01.04.2013 tarihinde 3 yıl süreyle kiraya verilmiş olduğu, işyeri teslim...
İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi
işinin işyeri teslimi … tarihinde kontrol teşkilatı üyeleri tarafından yüklenici/vekili de hazır bulunmak şartıyla yapılmıştır.
anahtar teslimi götürü bedel , işyerinin temizlenmesi , mütemmim cüz , sözleşme bedeline dahil , validasyon testi
Ancak, yüklenicinin yer teslimi için belirlenen süre içinde işyerinde hazır bulunmaması durumunda, bu durum bir komisyon tarafından tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.
Ancak yüklenicinin sahaya ilk kazmayı vurabilmesi için idarenin yer teslimi işlemini resmi olarak yapması gerekir. ... Yer Teslimi Süreci Nasıl İşler? ... Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır.
...belirtilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'nın 480. ... işin yapılacağı yerin değişmesi , işyeri değişikliği , işyeri değişikliğinden kaynaklı alacak talebi , yerteslimi , zarar