...DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili... ... BAŞVURU: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle... ...tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın... Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek davacı... ...ödenmesi gerektiği yönündeki talebinin haklı ve geçerli...

...sözleşmesi yapılmış olduğunu ve dilekçesinde belirtmiş olduğu... Mahsup talebi itiraz niteliğinde... Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak... ceza , sgk , teknik personel

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12... ...yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği... Örneğin süre uzatımına...

...cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle... ...Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun esastan... ...hesabının çkarılmasına ilişkin talebinin reddi ile bilirkişi... ...örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

...Kurulu kararına karşı idare mahkemesine yaptığı başvurusu... ...karşı davalının yaptığı istinaf başvurusunun bölge... ...ve devamı ile ilgili bir talebi almayıp sözleşme... ...istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle... ...mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye...

...tarafından karar düzeltmesi talebinde bulunulması üzerine... ...kişinin daha önce temyiz dilekçesi ekinde Temyiz Kurulu... Türk Ceza Kanunu’nun 6’nci maddesinde... Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına...

...ifaya bağlı ceza, seçimlik ceza, eksik işler bedeli, kâr... 2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında... ...açtığını, şantiye kurulumu talebinin güvenliğin sağlanamayacağı... ...içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunmuştur...

...2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından... ...bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için... ...geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Örneğin süre uzatımına...

...rarın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerin... ...gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna... ...hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması... ...karşı yapılan ve müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile...